Allgemeine Geschäftsbedingungen
Aufträge werden nur auf Grundlage
dieser AGB ausgeführt. Alle aufgeführten Punkte sind verbindlicher
Bestandteil eines Auftrages. Der Auftraggeber erkennt den Inhalt sowie den Wortlaut
mit seiner Auftragserteilung als verbindlich an. Eventuelle mündliche Absprachen
bedürfen der schriftlichen Bestätigung und sind ohne diese unwirksam.
Leistungen
- Software (Wahl- und Verwaltungsprogramme
für Mitbestimmungsorgane)
Die Software unterliegt dem bei AS EDV-Dienstleistungen liegenden Urheberrecht.
Der Erwerber ist nicht berechtigt, Kopien zu erstellen, weiterzugeben oder
den Code oder die Beschreibung zu verändern. Davon ausgenommen sind Kopien
aller Dateien zum Zweck der Datensicherung.
AS EDV-Dienstleistungen sichert die einwandfreie Funktion der ausgelieferten
Version zu, übernimmt jedoch keine Haftung für evtl. eintretende
Schäden.
- Erstellung von Internetseiten,
Programmierleistungen
Alle Leistungen werden auf der Grundlage dieser AGB ausgeführt. Nach
Auftragserteilung erhält der Auftraggeber eine Auftragsbestätigung,
die auch ohne schriftliche Bestätigung für den Auftraggeber verbindlich
ist. Der Auftragnehmer behält sich vor, ohne Gründe vom erteilten
Auftrag zurück zu treten.
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung (Bilder, Texte, Dias, Name und Anschriften sowie Bankverbindung).
Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit dieser Daten. AS EDV-Dienstleistungen
übernimmt keine Haftung für den Inhalt der erstellten Homepage /
Internetseiten. Der Umfang der Leistungen richtet sich nach der Auftragsbestätigung.
Mehrleistungen werden gesondert berechnet. Sobald die Arbeiten laut Auftrag
erledigt sind, erhält der Auftraggeber eine Information über die
Fertigstellung. Änderungen werden maximal einmal für Bilder (Gifs,
Jpgs) ausgeführt. Texte werden maximal zweimal ausgeführt.
Alle weiteren Änderungen werden in Rechnung gestellt. Wenn der Auftraggeber
Erweiterungen im Text oder der Seitenzahlen wünscht, werden diese gegen
Rechnung ausgeführt. Sollte der Auftrag bereits in Arbeit sein und einige
Informationen zur Fertigstellung fehlen (Bilder, Texte, Links, Anschriften,
usw.) und trotz Aufforderung durch den Auftragnehmer nicht übergeben
werden, wird der vollständige Auftragswert berechnet. Der Auftrag gilt
demnach zunächst als fertig gestellt - nach Erhalt der Unterlagen werden
die fehlenden Informationen ohne weitere Berechnung integriert.
Eintrag in Suchmaschinen:
Eine Dienstleistung, die darin besteht, eine Internetadresse in der gewünschten
Suchmaschine einzutragen. Diese Leistung wird gesondert berechnet. Für
den Erfolg der Eintragung kann seitens AS EDV-Dienstleistungen keine Haftung
übernommen werden, weil die Suchmaschinenbetreiber selbst entscheiden,
ob und wann eine Homepage in der jeweiligen Suchmaschine zu finden ist. Nach
erfolgtem Eintrag ist der Betrag sofort fällig.
- Hilfestellung bei Softwareinstallationen
AS-EDV-Dienstleistungen bietet grundsätzlich Hilfestellung bei der Installation
von Software an. Diese Leistung erfolgt jedoch ohne Gewähr auf Erfolg.
Die vereinbarte Zahlung wird sofort nach Erledigung fällig.
Angebote
Alle Angebote von AS EDV-Dienstleistungen sind unverbindlich und freibleibend.
Die Preise verstehen sich incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer
wird bei Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen gesondert ausgewiesen.
AS-EDV-Dienstleistungen behält sich vor, einen Auftrag ohne Gründe
abzulehnen.
Zahlungsbedingungen
Nach Lieferung, Fertigstellung oder Teilfertigstellung wird der vereinbarte
Betrag ohne jeden Abzug sofort fällig. Skonti oder Rabatte werden nicht
gewährt. Es gilt die am Tage der Auftragserteilung gültige Preisliste
bzw. der für die erbrachte Leistung zwischen den Vertragsparteien vereinbarte
Preis.
Eine Teilfertigstellung liegt vor, wenn trotz Aufforderung fehlende Informationen
vom Autraggeber nicht übermittelt wurden und eine endgültige Fertigstellung
durch den Auftragnehmer nicht möglich ist.
Sollte das Zahlungsziel überschritten werden, wird eine Mahnung erstellt
und zugestellt. Die anfallenden Kosten (Zinsen, Mahnkosten) trägt der Auftraggeber.
Bei Zahlungsverzug werden 9 % Zinsen sowie jeweils € 5, - pro Mahnung berechnet
Sollte die Zahlung ausbleiben, wird bei einer Internetpräsenz die gesamte
Präsenz ohne weitere Ankündigung gelöscht. Die geleistete Arbeit
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von AS EDV-Dienstleistungen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist 51580 Reichshof, Auf der Bre 7; Gerichtsstand ist Waldbröl,
unabhängig vom Wohnsitz des Auftraggebers.
Sollte einer der genannten
Punkte unwirksam sein, so bleibt der weitere Innhalt vollständig gültig.
Mit erteiltem Auftrag erkennt der Auftraggeber den Inhalt der AGB von AS EDV-Dienstleistungen
(Angelika Sohn, Auf der Bre 7, 51580 Reichshof) an.
Gültige Fassung vom 02.01.2002