Allgemeine Geschäftsbedingungen

Aufträge werden nur auf Grundlage dieser AGB ausgeführt. Alle aufgeführten Punkte sind verbindlicher Bestandteil eines Auftrages. Der Auftraggeber erkennt den Inhalt sowie den Wortlaut mit seiner Auftragserteilung als verbindlich an. Eventuelle mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung und sind ohne diese unwirksam.

Leistungen

• Software (Wahl- und Verwaltungsprogramme für Mitbestimmungsorgane)
  Die Software unterliegt dem bei AS EDV-Dienstleistungen liegenden Urheberrecht. Der Erwerber ist nicht berechtigt, Kopien zu erstellen, weiterzugeben oder den Code oder die Beschreibung zu verändern. Davon ausgenommen sind Kopien aller Dateien zum Zweck der Datensicherung.
  AS EDV-Dienstleistungen sichert die einwandfreie Funktion der ausgelieferten Version zu, übernimmt jedoch keine Haftung für evtl. eintretende Schäden.
  
  
• Erstellung von Internetseiten, Programmierleistungen
  Alle Leistungen werden auf der Grundlage dieser AGB ausgeführt. Nach Auftragserteilung erhält der Auftraggeber eine Auftragsbestätigung, die auch ohne schriftliche Bestätigung für den Auftraggeber verbindlich ist. Der Auftragnehmer behält sich vor, ohne Gründe vom erteilten Auftrag zurück zu treten.
  Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung (Bilder, Texte, Dias, Name und Anschriften sowie Bankverbindung). Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit dieser Daten. AS EDV-Dienstleistungen übernimmt keine Haftung für den Inhalt der erstellten Homepage / Internetseiten. Der Umfang der Leistungen richtet sich nach der Auftragsbestätigung. Mehrleistungen werden gesondert berechnet. Sobald die Arbeiten laut Auftrag erledigt sind, erhält der Auftraggeber eine Information über die Fertigstellung. Änderungen werden maximal einmal für Bilder (Gifs, Jpg’s) ausgeführt. Texte werden maximal zweimal ausgeführt. Alle weiteren Änderungen werden in Rechnung gestellt. Wenn der Auftraggeber Erweiterungen im Text oder der Seitenzahlen wünscht, werden diese gegen Rechnung ausgeführt. Sollte der Auftrag bereits in Arbeit sein und einige Informationen zur Fertigstellung fehlen (Bilder, Texte, Links, Anschriften, usw.) und trotz Aufforderung durch den Auftragnehmer nicht übergeben werden, wird der vollständige Auftragswert berechnet. Der Auftrag gilt demnach zunächst als fertig gestellt - nach Erhalt der Unterlagen werden die fehlenden Informationen ohne weitere Berechnung integriert.
  Eintrag in Suchmaschinen: Eine Dienstleistung, die darin besteht, eine Internetadresse in der gewünschten Suchmaschine einzutragen. Diese Leistung wird gesondert berechnet. Für den Erfolg der Eintragung kann seitens AS EDV-Dienstleistungen keine Haftung übernommen werden, weil die Suchmaschinenbetreiber selbst entscheiden, ob und wann eine Homepage in der jeweiligen Suchmaschine zu finden ist. Nach erfolgtem Eintrag ist der Betrag sofort fällig.
  
  
• Hilfestellung bei Softwareinstallationen
  AS-EDV-Dienstleistungen bietet grundsätzlich Hilfestellung bei der Installation von Software an. Diese Leistung erfolgt jedoch ohne Gewähr auf Erfolg. Die vereinbarte Zahlung wird sofort nach Erledigung fällig.

Angebote
Alle Angebote von AS EDV-Dienstleistungen sind unverbindlich und freibleibend. Die Preise verstehen sich incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird bei Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen gesondert ausgewiesen. AS-EDV-Dienstleistungen behält sich vor, einen Auftrag ohne Gründe abzulehnen.

Zahlungsbedingungen
Nach Lieferung, Fertigstellung oder Teilfertigstellung wird der vereinbarte Betrag ohne jeden Abzug sofort fällig. Skonti oder Rabatte werden nicht gewährt. Es gilt die am Tage der Auftragserteilung gültige Preisliste bzw. der für die erbrachte Leistung zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Preis.
Eine Teilfertigstellung liegt vor, wenn trotz Aufforderung fehlende Informationen vom Autraggeber nicht übermittelt wurden und eine endgültige Fertigstellung durch den Auftragnehmer nicht möglich ist.
Sollte das Zahlungsziel überschritten werden, wird eine Mahnung erstellt und zugestellt. Die anfallenden Kosten (Zinsen, Mahnkosten) trägt der Auftraggeber. Bei Zahlungsverzug werden 9 % Zinsen sowie jeweils € 5, - pro Mahnung berechnet Sollte die Zahlung ausbleiben, wird bei einer Internetpräsenz die gesamte Präsenz ohne weitere Ankündigung gelöscht. Die geleistete Arbeit bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von AS EDV-Dienstleistungen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist 51580 Reichshof, Auf der Bre 7; Gerichtsstand ist Waldbröl, unabhängig vom Wohnsitz des Auftraggebers.

Sollte einer der genannten Punkte unwirksam sein, so bleibt der weitere Innhalt vollständig gültig. Mit erteiltem Auftrag erkennt der Auftraggeber den Inhalt der AGB von AS EDV-Dienstleistungen (Angelika Sohn, Auf der Bre 7, 51580 Reichshof) an.

Widerrufsrecht

1. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

AS EDV-Dienstleistungen,
Auf der Bre 7, 51580 Reichshof;
E-Mail: khs@khsohn.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

2. Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind Audio- und Video-Aufzeichnungen sowie Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.

3. Bitte senden Sie die Retouren-Ware vollständig (inkl. Zubehör, Bedienungsanleitung etc.) an uns zurück.

Ende der Widerrufsbelehrung

Gültige Fassung vom 29.07.2013